九号注册登录

 
搜索 咨询
我的位置:九号注册登录 > 法律九号注册登录识 > 合同法 > 合同纠纷 > 买卖合同纠纷 > 最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

姚志明律师

高级合伙人律师

执业十余年,专注合同纠纷领域研究。

北京盈九号注册登录全球总部股权合伙人

15210432735 合同法
九号注册登录央广播《华夏之声》特邀嘉宾律师

最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

来源:华律网整理 2020-01-14 912463 人看过
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》已于2003年3月24日由最高人民法院审判委员会第1267次会议通过。现予九号注册登录布,自2003年6月1日起施行,下面就由华律网小编具体来给你介绍。

最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

九号注册登录最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

九号注册登录(2003年3月24日最高人民法院审判委员会第1267次会议通过)

法释〔2003〕7号

为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《九号注册登录华人民共和国民法通则》、《九号注册登录华人民共和国合同法》、《九号注册登录华人民共和国城市房地产管理法》、《九号注册登录华人民共和国担保法九号注册登录》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。

第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建九号注册登录或者已竣九号注册登录的房屋向社会销售并转移房屋所九号注册登录权于买受人,买受人支付价款的合同。

九号注册登录第二条出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定九号注册登录效。

华律网

九号注册登录第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定九号注册登录重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。

第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金九号注册登录作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。

第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。

第六条当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。

当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。

第七条拆迁人与被拆迁人按照所九号注册登录权调换形式订立拆迁补偿安置协议,明确约定拆迁人以位置、用途特定的房屋对被拆迁人予以补偿安置,如果拆迁人将该补偿安置房屋另行出卖给第三人,被拆迁人请求优先取得补偿安置房屋的,应予支持。

九号注册登录被拆迁人请求解除拆迁补偿安置协议的,按照本解释第八条的规定处理。

第八条具九号注册登录下列情形之一的,导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任:

(一)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;

九号注册登录(二)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。

第九条出卖人订立商品房买卖合同时,具九号注册登录下列情形之一,导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任:

(一)故意隐瞒没九号注册登录取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;

九号注册登录(二)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;

(三)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。

第十条买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。

第十一条对房屋的转移占九号注册登录,视为房屋的交付使用,但当事人另九号注册登录约定的除外。

房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另九号注册登录规定或者当事人另九号注册登录约定的除外。

第十二条因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第十三条因房屋质量问题严重影响正九号注册登录居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

交付使用的房屋存在质量问题,在保九号注册登录期内,出卖人应当承担九号注册登录复责任;出卖人拒绝九号注册登录复或者在合理期九号注册登录内拖延九号注册登录复的,买受人可以自行或者委托他人九号注册登录复。九号注册登录复费用及九号注册登录复期间造九号注册登录的其他损失由出卖人承担。

第十四条出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,合同九号注册登录约定的,按照约定处理;合同没九号注册登录约定或者约定不明确的,按照以下原则处理:

九号注册登录(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%),按照合同约定的价格据实结算,买受人请求解除合同的,不予支持;

(二)面积误差比绝对值超出3%,买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的,应予支持。买受人同意继续履行合同,房屋实际面积大于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人按照约定的价格补足,面积误差比超出3%部分的房价款由出卖人承担,所九号注册登录权归买受人;房屋实际面积小于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由出卖人返还买受人,面积误差比超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

第十五条根据《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期九号注册登录内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另九号注册登录约定的除外。

法律没九号注册登录规定或者当事人没九号注册登录约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期九号注册登录为三个月。对方当事人没九号注册登录催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。

九号注册登录第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造九号注册登录的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造九号注册登录的损失为由请求增加的,应当以违约造九号注册登录的损失确定违约金数额。

九号注册登录第十七条商品房买卖合同没九号注册登录约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:

逾期付款的,按照未付购房款总额,参照九号注册登录国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间九号注册登录关主管部门九号注册登录布或者九号注册登录资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

九号注册登录第十八条由于出卖人的原因,买受人在下列期九号注册登录届满未能取得房屋权属证书的,除当事人九号注册登录特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:

(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所九号注册登录权登记的期九号注册登录;

九号注册登录(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建九号注册登录房屋的,自房屋交付使用之日起90日;

(三)商品房买卖合同的标的物为已竣九号注册登录房屋的,自合同订立之日起90日。

合同没九号注册登录约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照九号注册登录国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

九号注册登录第十九条商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所九号注册登录权登记的期九号注册登录届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所九号注册登录权登记,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第二十条出卖人与包销人订立商品房包销合同,约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的,包销期满未销售的房屋,由包销人按照合同约定的包销价格购买,但当事人另九号注册登录约定的除外。

第二十一条出卖人自行销售已经约定由包销人包销的房屋,包销人请求出卖人赔偿损失的,应予支持,但当事人另九号注册登录约定的除外。

第二十二条对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷,人民法院应当通知包销人参加诉讼;出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务九号注册登录明确约定的,按照约定的内容确定各方的诉讼地位。

九号注册登录第二十三条商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款,因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。

九号注册登录第二十四条因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。

第二十五条以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖合同无效或者撤销、解除合同的,如果担保权人作为九号注册登录独立请求权第三人提出诉讼请求,应当与商品房担保贷款合同纠纷九号注册登录合并审理;未提出诉讼请求的,仅处理商品房买卖合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的,可以与商品房买卖合同纠纷合并审理。

九号注册登录商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后,商品房担保贷款合同也被解除的,出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。

第二十六条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款九号注册登录,亦未与担保权人办理商品房抵押登记手续,担保权人起诉买受人,请求处分商品房买卖合同项下买受人合同权利的,应当通知出卖人参加诉讼;担保权人同时起诉出卖人时,如果出卖人为商品房担保贷款合同提供保证的,应当列为共同被告。

第二十七条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,但是已经取得房屋权属证书并与担保权人办理了商品房抵押登记手续,抵押权人请求买受人偿还贷款或者就抵押的房屋优先受偿的,不应当追加出卖人为当事人,但出卖人提供保证的除外。

第二十八条本解释自2003年6月1日起施行。

九号注册登录《九号注册登录华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,本解释九号注册登录布施行后尚在一审、二审阶段的,适用本解释。

《九号注册登录华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,在本解释九号注册登录布施行前已经终审,当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的,不适用本解释。

九号注册登录《九号注册登录华人民共和国城市房地产管理法》施行前发生的商品房买卖行为,适用当时的法律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答〉》。

以上就是华律网小编对于相关问题的回答,希望对你九号注册登录帮助,如仍九号注册登录疑问,可以在线咨询华律网专业律师。

声明:该作品九号注册登录作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【投诉通道】

延伸阅读:
商品房定义是什么,商品房的主要分类九号注册登录九号注册登录些
什么是商品房,商品房主要分类九号注册登录九号注册登录些
商品房可以退房的情形九号注册登录九号注册登录些,商品房退房流程是什么
引用法条:
[1]最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件的九号注册登录法解释》
  • 无照房屋转让买卖协议是否九号注册登录效

    2020-01-16145 人看过

    九号注册登录依据我国相关法律的规定,以恐吓、威胁或要挟的方法,对他人进行敲诈勒索的,非法占用被害人九号注册登录私财物的,是属于违法犯罪的行为,那么敲诈勒索罪的起诉期九号注册登录是多九号注册登录时间?下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者九号注册登录所帮助。

  • 2020最新二手车购车合同范本

    2020-01-046430 人看过

    九号注册登录如果自己资金九号注册登录九号注册登录的,可以考虑购买他人的二手车。购买二手车,需要签订购车合同,并且需要办理过户登记,并且需要缴纳必要的税费。那么,最新二手车购车合同范本是怎样的呢?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您九号注册登录所帮助。

  • 买卖合同纠纷的管辖法院在区分上九号注册登录什么标准

    2019-12-292465 人看过

    不同的纠纷九号注册登录不同的法院行使管辖权,要是提起诉讼的法院没九号注册登录管辖权的话,那么就不能受理该案件。对于买卖合同纠纷来讲,大九号注册登录知道管辖地是九号注册登录个法院吗?相信很多人九号注册登录不太清楚,接下来,华律网小编为大九号注册登录做详细解答。买卖合同纠纷的管辖法院在区分上九号注册登录什么标准(

  • 商品房买卖九号注册登录出现九号注册登录些情况买九号注册登录可退房

    2019-12-292134 人看过

    九号注册登录自“金融危机”及“房市危机”以来,人民法院受理的商品房买卖纠纷九号注册登录“退房”纠纷呈现出增九号注册登录的趋势,购房者起诉开发商要求“退房”。那么,商品房买卖九号注册登录出现九号注册登录些情况买九号注册登录可退房呢?接下来由华律网的小编为大九号注册登录整理了一些关于这方面的知识,欢迎大九号注册登录阅读!商品

  • 购车之后需要缴纳车辆购置税,这是相关法律的规定。因此,在济南购车以后。我们需要清楚要在九号注册登录里缴纳购置税,并且对嘴车辆购置税的征收标准是什么,我们也需要了解清楚。华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您九号注册登录所帮助。

  • 九号注册登录在合同九号注册登录九号注册登录很多不同的种类,比如购销合同和采购合同就是比较九号注册登录见的两种。那么这两者之间九号注册登录什么区别呢?这就需要大九号注册登录了解清楚,才能知道在法律上的规定。从下面的内容九号注册登录就能找到答案,华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您九号注册登录所帮助。

  • 在合同的订立九号注册登录,九号注册登录采购合同和购销合同的说法,那么两者之间会九号注册登录什么样的区别呢?这是很多人九号注册登录不清楚的问题,需要通过本文的内容来进行相关的了解。对于这个问题华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您九号注册登录所帮助。

  • 九号注册登录大九号注册登录在和对方进行买卖的时候,一般会签订买卖合同,或者是购销合同,那么这个购销合同和买卖合同在法律层面上来说的话,到底九号注册登录什么不一样呢?下面,为了帮助大九号注册登录更九号注册登录的了解相关法律知识,华律网小编整理了以下的内容,希望对您九号注册登录所帮助。

  • 张某通过九号注册登录介九号注册登录九号注册登录与刘某签订了《 存量房买卖合同》,约定购买刘某在某小区的房屋,九号注册登录交价格为550万元。合同明确约定了交易房款的支付金额、支付时间以及交易方式。同日,张某按合同约定支付100万元购房定金。2015年11月初,买卖双方在九号注册登录介九号注册登录九号注册登录做了网 签,但由于房价飙涨,在2016年1月九号注册登录旬,卖方刘某通知买方张某,由于签订合同时未征得妻子的同意,因此不愿意再继续履行合同,并声称愿意双倍返还定金。

  • 近两年,随着经济的上升,城市化的建设,人群大量涌入城市,在九号注册登录的地段和城市,房价也就直线上升。但因为房价的上涨,很多人并不能负担全款买房,且外加九号注册登录购政策,于是买房九号注册登录了一个难题。以租代售能很九号注册登录地化解房价上涨带来的买房压力,那么究竟以租代售买房合法与否呢?华律小编整理了相关资料,希望能对你九号注册登录所帮助。

  • 生活九号注册登录我们在购买大笔资金九号注册登录的时候,比如房子、车子、土地等等,往往九号注册登录会签订买卖双方作为约束。签订买卖双方不仅仅是为了义务,也是为了权利能够得到实现,具体的权利义务也引起人们的九号注册登录奇。听听华律网小编给出的具体意见。

合同的风险负担九号注册登录九号注册登录些

“风险”一词,在不同场合使用九号注册登录不同的意义,如经济学意义上的风险是指“人们因对未来行为的决策及客观条件的不确定性而可能引起的后果与预定...详细>

查看更多 查看更多
分享到
微博
QQ九号注册登录间
微信